Datenschutzerklärung

1. Allgemeine Hinweise

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Personenbezogene Daten werden auf dieser Website nur im notwendigen Umfang und gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften verarbeitet.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Fentro
Inhaber: André Burandt 
Adresse: Heinrich-Sommer-Straße 123, 59227 Ahlen 
Telefon: 0176 70478558
E-Mail: Fentro@outlook.de

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten beim Websitebesuch

Beim Besuch dieser Website werden automatisch Informationen durch den Webserver erfasst. Diese sind:

Browsertyp und Browserversion

verwendetes Betriebssystem

Referrer-URL

IP-Adresse

Datum und Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten dienen ausschließlich der technischen Überwachung und Verbesserung der Website und lassen keine direkten Rückschlüsse auf Ihre Person zu.

4. Kontaktformular

Wenn Sie mir über das Kontaktformular Anfragen senden, werden Ihre Angaben aus dem Formular (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Nachricht) zur Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen gespeichert.
Diese Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.

5. Kontakt per E-Mail oder Telefon

Wenn Sie mich per E-Mail oder Telefon kontaktieren, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht.

6. Cookies

Diese Website kann Cookies verwenden. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und keinen Schaden verursachen. Sie dienen dazu, die Website nutzerfreundlicher zu gestalten.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden oder Cookies ganz deaktivieren.

7. Hosting

Diese Website wird bei Strato gehostet. Der Hosting-Anbieter verarbeitet personenbezogene Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

8. Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht auf:

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten

Berichtigung unrichtiger Daten

Löschung Ihrer Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen

Einschränkung der Verarbeitung

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an mich wenden.

9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anzupassen, um sie an aktuelle rechtliche Anforderungen anzupassen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

für Kleinunternehmer im Handwerk gemäß § 19 UStG

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen dem Handwerksbetrieb

Fentro
Andre Burandt 
Heinrich-Sommer-Straße 123, 59227 Ahlen 

– nachfolgend „Auftragnehmer“ – und seinen Kunden – nachfolgend „Auftraggeber“ – in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt durch schriftliche Bestätigung eines Angebots, durch Unterzeichnung eines Werkvertrags oder durch Beginn der Arbeiten zustande.

Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

3. Leistungsumfang

Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.

Zusatz- oder Änderungswünsche bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und können zusätzliche Kosten verursachen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle angegebenen Preise sind Endpreise gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung). Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen innerhalb von [z. B. 14 Tagen] nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen.

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Voraussetzungen rechtzeitig erfüllt sind (z. B. Zugang zur Baustelle, Strom, Wasser).

Verzögerungen, die aufgrund fehlender Mitwirkung entstehen, gehen nicht zulasten des Auftragnehmers.

6. Termine und Ausführungsfristen

Ausführungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.

Unvorhersehbare Ereignisse (z. B. Krankheit, Materialengpässe, höhere Gewalt) berechtigen zu einer angemessenen Fristverlängerung.

7. Abnahme

Nach Fertigstellung der Leistung ist der Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet, sofern keine wesentlichen Mängel vorliegen.

Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber die Leistung in Gebrauch nimmt oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist begründete Mängel rügt.

8. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Bei berechtigten Mängeln hat der Auftragnehmer das Recht zur Nacherfüllung. Schlägt diese fehl, kann der Auftraggeber die gesetzlichen Ansprüche geltend machen.

9. Haftung

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

Eine Haftung für mittelbare Schäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

10. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

11. Widerrufsrecht (bei Verbrauchern)

Widerrufsbelehrung

Ist der Auftraggeber Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, steht ihm bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

Widerrufsrecht
Der Auftraggeber hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Auftraggeber den Auftragnehmer

Fentro
Andre Burandt 
Heinrich-Sommer-Straße 123, 59227 Ahlen 

Mobil 017670478558

Email Fentro@outlook.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.

Folgen des Widerrufs
Wenn der Auftraggeber diesen Vertrag widerruft, hat der Auftragnehmer alle Zahlungen, die er vom Auftraggeber erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags beim Auftragnehmer eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

Wertersatz bei vorzeitigem Tätigwerden
Hat der Auftraggeber verlangt, dass der Auftragnehmer mit der Leistung während der Widerrufsfrist beginnt, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen angemessenen Betrag zu zahlen. Dieser entspricht dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Auftraggeber den Auftragnehmer von der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichtet, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen.

Ausschluss bzw. Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn der Auftragnehmer die Leistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Leistung erst begonnen hat, nachdem der Auftraggeber dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verliert.

12. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung und unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

Weitere Informationen sind der Datenschutzerklärung zu entnehmen.

13. Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.

Stand: 01.10.2026